MENTIONS LÉGALES

Gestion éditoriale

Identification : Carglass® Maison

  • ZONE INDUSTRIELLE LES YVAUDIERES - 61 RUE DU COLOMBIER - 37700 SAINT PIERRE DES CORPS 
  • Directeur de la publication et responsable de la rédaction : Eric Girard

 

Droit d'auteur

L'ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les documents téléchargeables et les représentations iconographiques et photographiques. La reproduction de tout ou partie de ce site sur quelque support que ce soit est formellement interdite sauf notre autorisation expresse.

Malgré tous les soins apportés à la réalisation de ce site et à son actualisation régulière, des erreurs peuvent s'être glissées dans les informations et/ou documents présentés. Si vous en constatez n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous contactant, nous procéderons aux rectifications correspondantes.

 

Exactitude de l'information

Nous mettons tous les moyens disponibles en oeuvre afin d'offrir aux internautes un contenu de qualité sur son site. Cependant, nous ne garantissons pas la complétude, l'exhaustivité et l'exactitude du contenu des informations et des services proposés sur notre site.

 

Liens hypertextes vers d'autres sites

La création de liens hypertextes vers le site ne peut être faite qu'avec l'autorisation écrite et préalable de Carglass® Maison qui pourra être révoquée à tout moment. Carglass® Maison décline toute responsabilité concernant le contenu des sites liés au site.

 

Responsabilité de Carglass® Maison

Dans les conditions autorisées par la loi, Carglass® Maison n'encourt aucune responsabilité : pour toute imprécision, inexactitude, omission ou pour tous dommages résultant d'une intrusion d'un tiers ayant entraîné une modification des informations mises à disposition sur le site ou rendant impossible son accès.

Le visiteur est informé que l'accès au site pourra être interrompu à tout moment par Carglass® Maison pour des raisons de maintenance, de sécurité ou toute autre contrainte technique.

 

Droit applicable

Les présentes conditions sont régies par le droit français. Les juridictions françaises sont seules compétentes pour connaître de tout litige se rapportant directement ou indirectement à l'accès au présent Site ou à son utilisation.
 

Création et hébergement du site Internet

Mediapilote

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

1-GENERALITES

Les présentes conditions générales (« CGV ») s’appliquent aux travaux tous corps d’état, dépannage, réparation et entretien dans le secteur du bâtiment et aux installations et fournitures de matériels électroménagers, TV, hifi et vidéo (« Matériels »), réalisés par CARGLASS MAISON SAS (« CARGLASS MAISON ») auprès de ses clients consommateurs ou professionnels (Assurances, syndics, bailleurs…), ci-après le CLIENT, sans préjudice des dispositions spécifiques aux abonnements.

2-DEVIS- COMMANDE -TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

2.1 : DEVIS : Les prestations de CARGLASS MAISON sont réalisées sur la base d’un devis accepté et signé par le CLIENT, reprenant les caractéristiques essentielles du bien ou du service ainsi que son prix, qu’il soit déterminé ou déterminable avant l’exécution des travaux. Lorsqu’il bénéficie d’une indemnisation en nature, son assureur arrêtant les travaux de réparation réalisés par CARGLASS MAISON et finançant leur prix, le CLIENT, bénéficiaire des travaux, signera un bon d’intervention/commande de travaux détaillant la nature des prestations réalisées sans précision de leur prix, hormis le montant éventuel de la franchise à sa charge.

Le devis accepté et signé par le CLIENT vaut commande pour l'exécution des travaux et lie les parties. Il est valable 2 mois. Passé ce délai, les prix pourront être modifiés par CARGLASS MAISON. Les devis sont gratuits à l’exception des devis pour Matériels qui seront facturés si non acceptés. Sous réserve de sa signature dans les 30 jours de son émission, le devis précise les délais d’exécution prévisibles. A défaut de délai, les travaux seront exécutés dans un délai maximum de 12 mois, après signature.

2.2 : TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES : En cas de sujétion imprévue, malfaçon, vice de construction ou non-conformité, découverts en cours de chantier et non visibles lors de l’établissement du devis ou en cas de demande de travaux supplémentaires du CLIENT, celui-ci ne pourra demander à CARGLASS MAISON une nouvelle intervention que sur la base de travaux supplémentaires commandés avec un nouveau devis dument accepté et signé par lui.

3-PRIX ET METHODE DE FACTURATION : Le devis indique le prix des travaux réalisés, en valeur HT et TTC en distinguant coût de la main d’oeuvre, fournitures, prix unitaires, unités (m² ou linéaire), quantités et/ou forfaits. Quand la durée de la main d’oeuvre ne peut être chiffrée dès l’établissement du devis, CARGLASS MAISON la facturera au temps passé, sur la base du tarif indiqué au devis. Ce tarif horaire n'inclut pas le prix des fournitures qui seront facturées en sus. Les tarifs sont appliqués en fonction de l’heure d’intervention [Tarifs horaires et déplacements majorés de 19h à 8h, week-end et jours fériés (pour les agences proposant ce service)] et du secteur géographique concerné. Un forfait minimum d’une heure de main d’oeuvre et un déplacement seront facturés. S’ajouteront ensuite chaque 1/2 heure entamée. La main d’oeuvre nécessaire à l’approvisionnement de certaines pièces sera également facturée. Les tarifs sont disponibles sur notre site internet : www.carglass-maison.fr.

Les tarifs en vigueur sont les suivants :

Grille Tarifs Province 2019
Grille Tarifs IDF/Lyon 2019
Grille Tarifs Forfaits Plomberie et Serrurerie Province 2019
Grille Tarifs Forfaits Plomberie et Serrurerie IDF/Lyon 2019

4-DROIT DE RETRACTATION : Le CLIENT consommateur, peut se rétracter dans un délai de (14) quatorze jours à compter du jour suivant la signature de la commande, sans avoir à justifier de motif ni à payer de pénalité (article L221-5 du code de la consommation). La rétractation peut être exercée en retournant le formulaire ci-joint, ou sur papier libre, par courrier adressé à CARGLASS MAISON-ZI Les Yvaudières - 61 rue du Colombier - BP 140 - 37701 Saint-Pierre-des-Corps cedex ou par courriel serviceconsommateurs@carglass-maison.fr. En cas d'exercice du droit de rétractation dans ce délai, les prestations déjà effectuées seront néanmoins dues. 
​Télécharger le formulaire de rétractation

5- EXECUTION ET RECEPTION DES TRAVAUX - RECLAMATION

5.1 : EXECUTION : CARGLASS MAISON réalisera les travaux conformes à la commande et dans le respect des règles de l’art, avec toute la diligence à laquelle on peut normalement s’attendre de la part d’un professionnel, compte tenu de l’état d’avancement de la technique. CARGLASS MAISON pourra refuser l’utilisation de matériaux et produits qui lui seraient fournis par le CLIENT. CARGLASS MAISON pourra, le cas échéant, recourir à la sous-traitance.

5.2 : RECEPTION DES TRAVAUX : A l’achèvement des travaux, le CLIENT signera une « attestation de fin de chantier » valant réception des travaux, avec ou sans réserve. La réception des travaux sans réserve purge toute malfaçon ou non-conformité apparente.

5.3 : RECLAMATION : Toute réclamation devra préalablement être faite par le CLIENT auprès du Service Consommateurs de CARGLASS MAISON dont les coordonnées figurent à l’article 4. Après réclamation écrite restée infructueuse pendant deux mois, le CLIENT peut recourir à la médiation de la consommation en s’adressant notamment à : MEDICYS 73, boulevard de Clichy – 75009 PARIS – 01 49 70 15 93. Ou à sa plateforme d’e-médiation : www.medicys.fr 

L’envoi d’une réclamation à CARGLASS MAISON n’autorise pas le CLIENT à suspendre ou différer le paiement de la facture des travaux réalisés. A défaut de résolution amiable, tout différend sera attribué exclusivement au Tribunal de Commerce de Tours. Toutefois, si le CLIENT est un particulier/consommateur, les règles de compétence légales s’appliquent. Les présentes CGV sont soumises au Droit Français.

6- FACTURE - DELAI DE PAIEMENT – CAUTION BANCAIRE 

6.1 : DELAI DE PAIEMENT : Sans escompte et à 7 jours, date de la commande. En cas d’urgence : paiement comptant sauf accord contraire. Si les travaux sont commandés par son assureur, l’assuré devra régler directement à CARGLASS MAISON, sur présentation d’un document « commande de travaux » avant démarrage des travaux, le montant de la franchise et/ou d’autres frais qui lui sont opposables.

Tout défaut de paiement à l’échéance entrainera de plein droit, sans mise en demeure préalable et sans préjudice de dommages intérêts éventuels, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, exigibilité d’une part de la totalité des sommes dues par le CLIENT et d’autre part d’une pénalité de retard égale à 3 fois le taux d'intérêt légal. Tout CLIENT professionnel en situation de retard de paiement sera en outre de plein droit débiteur, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 40 euros augmentée de tous les frais éventuellement exposés en vue d’obtenir leur recouvrement.

6.2 : ACOMPTE : Un ou des acompte[s] pourra[ont] toutefois être exigé[s] par CARGLASS MAISON avant démarrage des travaux.

6.3 : CAUTION BANCAIRE : Lorsqu’il est un professionnel et que le montant des travaux commandés dépasse le seuil fixé par la loi, le CLIENT garantira à CARGLASS MAISON le paiement des sommes dues au titre du marché par la constitution d’une caution bancaire, sans bénéfice de discussion, conformément à l’article 1799-1 du code civil.

7- RESPONSABILITE & GARANTIES LEGALES – ASSURANCES

7.1 : RESPONSABILITE DE CARGLASS MAISON : Avant réception des travaux, CARGLASS MAISON est tenu à l’égard du CLIENT de la bonne exécution des travaux, dans le respect des règles de l’art ainsi que de leur conformité, au titre de sa responsabilité contractuelle, conformément à l’article 1231-1 du code civil. La responsabilité de CARGLASS MAISON ne pourra être engagée si l’inexécution de ses obligations contractuelles résulte d’un événement de force majeure. Postérieurement à la réception des travaux, le CLIENT bénéficie sur les ouvrages réalisés de l’ensemble des garanties légales, applicables selon la nature des désordres allégués, à savoir de la garantie de parfait achèvement, de la garantie de bon fonctionnement ou de la garantie décennale, telles que prévues par les articles 1792-6, 1792-3 et 1792 du code civil.

7.2 : CARGLASS MAISON garantit les défauts de conformité et les défauts cachés des Matériels vendus dans les conditions des articles L 217-4 et suivants du Code de la consommation et 1641 et suivants du Code civil. Sous peine d’irrecevabilité, la mise en oeuvre des garanties suppose la présentation de la facture.

7.3 : GARANTIE LEGALE : Le CLIENT dispose d’un délai de deux ans à compter de la délivrance du Matériel pour agir en garantie légale de conformité et peut choisir entre sa réparation ou son remplacement, sous réserve des conditions de coût prévues par l’article L 217-9 du code de la consommation. Il est dispensé de rapporter la preuve de l’existence du défaut de conformité du Matériel durant les six mois suivant sa délivrance. S’il décide de mettre en oeuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue au sens de l’article 1641 du code civil, le CLIENT choisit entre la résolution de la vente ou une réduction de son prix, conformément à l’article 1644 du code civil.

7.3 : RESPONSABILITE DU CLIENT : Le CLIENT est tenu d'obtenir les autorisations nécessaires et de fournir toutes les informations utiles à CARGLASS MAISON et/ou ses intervenants pour l'organisation et la bonne exécution des prestations demandées. Il est également tenu de mettre à la disposition de CARGLASS MAISON en quantités suffisantes, gratuitement et à proximité : l’eau, les accès, les aires de stockage et d’installation nécessaires à la réalisation des travaux (ex : retirer les meubles et autres objets…). La responsabilité de CARGLASS MAISON ne pourra être retenue pour tout retard occasionné du fait du CLIENT ou immixtion de sa part, ou tous faits d’un tiers qui entraînerai[en]t pour CARGLASS MAISON l'impossibilité de respecter les délais convenus.

7.4 : ASSURANCES : CARGLASS MAISON est assurée en responsabilité civile professionnelle et décennale auprès de la compagnie AXA France IARD – 313 Terrasse de l’Arche, 92 727 Nanterre -sur le territoire de la France métropolitaine.

8- CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE

CARGLASS MAISON reste propriétaire des matériaux et produits fournis jusqu'au jour de leur parfait paiement, étant précisé qu'au sens de la présente clause, seul l'encaissement effectif des sommes TTC dues vaudra parfait paiement. Il est cependant précisé que le transfert des risques intervient dès que le CLIENT prend physiquement possession du bien.

9- INFORMATIQUE ET LIBERTE

Les informations concernant le CLIENT sont destinées à CARGLASS MAISON et aux sociétés du Groupe BELRON auquel appartient CARGLASS MAISON, ainsi qu’à leurs prestataires et partenaires situés dans ou en dehors de l’Union européenne, aux fins de lui proposer ou de lui fournir les services CARGLASS MAISON adaptés à ses intérêts ou à sa situation. Ces informations seront conservées par CARGLASS MAISON pendant les durées nécessaires aux finalités détaillées dans notre Charte Vie Privée sur www.carglass-maison.fr. Afin d’améliorer la qualité de nos services et de faciliter leur prise en charge par nos partenaires, les appels seront enregistrés. CARGLASS MAISON pourra ainsi recontacter le CLIENT. Sous réserve de son choix, il pourra recevoir des offres ou participer à des enquêtes concernant CARGLASS MAISON ou ses partenaires. Le CLIENT peut à tout moment s’opposer à recevoir des offres de notre part ou s’inscrire sur www.bloctel.gouv.fr, la liste d’opposition au démarchage téléphonique. Il peut aussi demander à accéder, à faire porter auprès d’un tiers, à faire rectifier ou à faire supprimer les informations le concernant. Enfin, le CLIENT peut nous préciser le sort des informations le concernant en cas de décès. Pour exercer ses droits auprès de CARGLASS MAISON ou contacter son délégué à la protection des données, écrire au service consommateurs dont les coordonnées figurent à l’article 4.

10 – CODE DE LA CONSOMMATION

L217-4 : Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. L217-5 : Le bien est conforme au contrat : 1° S’il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : - s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; - s’il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. L 217-12 : L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. CODE CIVIL : 1641 : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. 1648 : L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.